Категория: Бланки/Образцы
В соответствии с п. 1 ст. 769 Гражданского Кодекса по договору на выполнение научно-исследовательских работ (НИР) исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ (ОКР) – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Стороны договора на выполнение НИР и ОКР именуются исполнителем и заказчиком. При выполнении ОКР исполнитель вправе самостоятельно, если иное не предусмотрено договором, привлекать к его исполнению третьих лиц. К таким отношениям в соответствии с п. 2 ст. 770 Гражданского Кодекса применяются правила о генеральном подрядчике и субподрядчике (ст. 706 Гражданского Кодекса ). Что касается научных исследований, то их специфика требует, чтобы исполнитель проводил их лично. Он вправе привлекать к исполнению договора на выполнение НИР третьих лиц только с согласия заказчика (п. 1 ст. 770 Гражданского Кодекса ).
Предметом договора на выполнение НИР является проведение научных изысканий, а договора на выполнение ОКР – разработка конструктивного решения изделия, создание образца изделия, воплощающего это решение, либо новых приемов, операций и методов работы, т.е. новой технологии.
Особенность предмета договоров на выполнение НИР и ОКР состоит в том, что он обусловлен техническим заданием заказчика, которое, однако, нередко разрабатывается самим исполнителем как более сведущим в соответствующей области лицом. Поскольку заказчик нередко заинтересован в конечном результате целого комплекса работ, договор с исполнителем может охватывать весь их цикл – от проведения исследований до опытно-конструкторских разработок и изготовления образца изделия (п. 2 ст. 769 Гражданского Кодекса ).
Другими существенными условиями договоров на выполнение НИР и ОКР являются срок исполнения этих договоров, уровень будущих исследований и разработок, цена выполняемых работ, порядок сдачи и приемки их результатов и расчетов за них.
Поскольку в ходе выполнения НИР и ОКР могут быть получены новые и коммерчески ценные знания, стороны обязаны обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора, хода его исполнения и полученных результатов, если иное не предусмотрено договором (ст. 771 Гражданского Кодекса ).
В связи с непредсказуемостью результатов НИР и ОКР риск случайной невозможности их исполнения возлагается на заказчика (п. 3 ст. 769 Гражданского Кодекса ). Кроме того, если в ходе научно-исследовательских работ обнаружится невозможность достижения результатов по не зависящим от исполнителя обстоятельствам, на заказчика возлагается обязанность оплаты стоимости ранее произведенных работ в пределах соответствующей части их договорной цены.
При обнаружении после начала ОКР возникшей не по вине исполнителя невозможности или нецелесообразности продолжения работ заказчик также обязан оплатить понесенные исполнителем затраты (ст. 776 Гражданского Кодекса ).
Учитывая непредсказуемость результатов многих НИР и ОКР, законодатель в п. 1 ст. 777 Гражданского Кодекса устанавливает ответственность исполнителя только за вину (п. 1 ст. 401 Гражданского Кодекса ). При этом отсутствие его вины должен доказать исполнитель.
Ивакин В.Н. Гражданское право. 2009
По договору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 Гражданского кодекса ).
Характеристика данных договоров: консенсуальные, двусторонне обязывающие, возмездные. Предметом каждого из договоров является:
Сторонами данных договоров являются исполнитель и заказчик. В качестве исполнителей могут выступать как физические, так и юридические лица. обладающие специальными знаниями в той или иной области науки и техники. В качестве заказчиков могут выступать любые субъекты гражданского права. в том числе Российская Федерация и ее субъекты.
Срок в данных договорах может быть трех видов:
Как правило, исполнителю предоставляется право на досрочное выполнение работ, результаты которых должны быть приняты заказчиком.
Цена обоих договоров устанавливается по соглашению сторон и включает в себя компенсацию издержек исполнителя (амортизация оборудования, расход материалов и т. д.), а также саму оплату труда. Чаще всего цена работы определяется путем составления сметы. Смета готовится исполнителем и с момента подтверждения ее заказчиком становится составной частью договора. Цена работы (смета) может быть приблизительной или твердой (ст. 709 Гражданского кодекса ). Оплата может быть произведена по завершении отдельных этапов работ либо по окончании всех работ.
Обязанности исполнителя по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: выполнить работы в соответствии с согласованным с заказчиком техническим заданием и передать заказчику их результаты в предусмотренный договором срок; согласовать с заказчиком необходимость использования охраняемых результатов интеллектуальной деятельности. принадлежащих третьим лицам, и приобретение прав на их использование; своими силами и за свой счет устранять допущенные по его вине в выполненных работах недостатки, кот. могут повлечь отступления от технико-экономических параметров, предусмотренных в техническом задании или в договоре; немедленно информировать заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения работы; гарантировать заказчику передачу полученных по договору результатов, не нарушающих исключительных прав др. лиц; провести научные исследования (по договору на выполнение НИР) лично.
Права исполнителя по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: привлекать к исполнению договора на выполнение НИР третьих лиц только с согласия заказчика; привлекать к исполнению договора на выполнение ОКР третьих лиц, если иное не предусмотрено договором.
Обязанности заказчика по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: передавать исполнителю необходимую для выполнения работы информацию; принять результаты выполненных работ и оплатить их; выдать исполнителю техническое задание и согласовать с ним программу (технико-экономические параметры) или тематику работ, если договором предусмотрена эта обязанность заказчика; оплатить стоимость работ, проведенных до выявления невозможности получить предусмотренные договором на выполнение НИР достижения результатов вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя; оплатить понесенные исполнителем затраты. если в ходе выполнения ОКР и технологических работ обнаруживается возникшая не по вине исполнителя невозможность или нецелесообразность продолжения работ.
Обязанности сторон по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: обеспечить конфиденциальность сведений, касающихся предмета договора и полученных результатов, объем сведений определяется в договоре; публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия др. стороны.
Права сторон по договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ: использовать результаты работ в пределах и на условиях, предусмотренных договором; использовать полученные исполнителем результаты работ для собственных нужд, если иное не предусмотрено договором. Права сторон на результаты работ, которым предоставляется правовая охрана как результатам интеллектуальной деятельности. определяется по части 4 Гражданского кодекса РФ .
Ответственность исполнителя наступает в случае нарушения им договора, если не докажет, что такое нарушение произошло не по его вине; ограничена по объему, так как, если иное прямо не предусмотрено договором, он должен возместить лишь реальный ущерб в имуществе. но не упущенную заказчиком выгоду.
Ответственность заказчика наступает на основе общих правил Гражданского кодекса РФ об ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства .
Кушнир И.В. Гражданское право. 2010
По договору на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытноконструкторских и технологических работ – разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее (п. 1 ст. 769 ГК РФ ).
Договор на выполнение научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ является:
Предмет договора – результат творческого решения исполнителем поставленной научной, технической или технологической задачи. Результат договоров на выполнение НИОКР всегда должен облекаться в вещественную форму – научный отчет (заключение), образец изделия, конструкторская документация и т. д. либо изыскательские работы, либо и проектные, и изыскательские работы, осуществляемые для государственных или муниципальных нужд.
Существенными условиями государственного контракта являются также способы обеспечения исполнения договорных обязательств .
Обязанности государственного заказчика по оплате работ обеспечиваются соответствующими органами государственного управления РФ, субъекта РФ или муниципальным образованием (в зависимости от источника финансирования).
Стороны контракта – государственный или муниципальный заказчик и подрядчик. В качестве государственного или муниципального заказчика могут выступать органы государственной власти РФ и субъектов РФ или орган местного самоуправления. а также получатели бюджетных средств, уполномоченные указанными органами (только бюджетные организации). В качестве подрядчика может выступать юридическое лицо или гражданин. отвечающие требованиям законодательства о размещении заказов.
Ответственность сторон государственного контракта имеет некоторые особенности.
В случае просрочки исполнения заказчиком обязанности, предусмотренной государственным или муниципальным контрактом, подрядчик вправе потребовать уплаты неустойки в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБР.
Резепова В.Е. Договорное право. 2007
1.2. Научные, технические, экономические и другие требования к указанной работе, сроки ее выполнения содержатся в Техническом задании, являющемся неотъемлемой частью договора (Приложение N 1).
1.3. Работы, не предусмотренные настоящим договором, оформляются дополнительным соглашением.
1.4. Исполнитель имеет право привлекать к исполнению договора на выполнение научно-исследовательских работ третьих лиц только с согласия Заказчика.
1.5. Исполнитель обладает авторским правом на комплект документации, разработанный по настоящему договору для Заказчика.
1.6. Исполнитель не имеет права продавать, передавать или публиковать без согласия Заказчика информацию, полученную им в результате проведенной для Заказчика работы.
1.7. Договор может быть изменен или расторгнут по соглашению сторон. Изменение или расторжение договора оформляется письменным соглашением сторон.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ2.1. Исполнитель вправе под свою ответственность вносить изменения в решение как частных, так и узловых технических вопросов, в методику и содержание исследований и испытаний, если эти изменения не противоречат требованиям, установленным Техническим заданием.
2.2. Всякое согласованное с Исполнителем изменение технических требований, вносимое в процессе выполнения договора по письменному требованию Заказчика, вызывающее уменьшение или увеличение объема работ, предусмотренного Календарным планом (Приложение N 2), и требований, установленных Техническим заданием, оформляется в 30-дневный срок дополнительным соглашением сторон с приложением протокола согласования доплаты (скидки) к цене работы.
2.3. Доработки, связанные с несогласованными с Заказчиком отступлениями от Технического задания и других требований, установленных в дополнительных соглашениях, ошибками в расчетах и т.п. производятся Исполнителем за свой счет.
2.4. В случае когда после оплаты работы у Заказчика выявятся дополнительные замечания или претензии, ему предоставляется право заявить их Исполнителю в течение _____ дней после вручения Заказчику научно-технического отчета.
Исполнитель обязан по требованию Заказчика произвести необходимые исправления в выполненной работе без дополнительной оплаты при условии, что они не выходят за пределы программ работ и темы. Срок внесения исправлений согласовывается сторонами.
2.5. Разработанная согласно договору научно-техническая документация должна содержать научно-техническое и экономическое обоснование выводов и рекомендаций Исполнителя, подтвержденное экспериментальными данными и теоретическими расчетами.
Документация передается Заказчику в подлинниках, в дубликатах __________ экз. в копиях _________ экз.
2.6. Если в процессе выполнения работы Исполнитель выяснит нецелесообразность дальнейшего проведения работы, Исполнитель вправе приостановить ее, поставив об этом в известность Заказчика в трехдневный срок после приостановления.
В этом случае стороны обязаны в ________ срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения работы.
2.7. Заказчик имеет право проверять ход и качество выполнения научно-исследовательской работы, предусмотренной договором, без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя.
2.8. Вопрос об использовании (в том числе передаче) Исполнителем результатов работ, выполняемых по настоящему договору, решается по согласованию с Заказчиком.
3. СРОКИ ИСПОЛНЕНИЯ3.1. Предусмотренная договором работа выполняется в сроки, указанные в прилагаемом к договору Календарном плане (Приложение N 2).
3.2. Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком досрочно сдать выполненную работу в целом и ее отдельные этапы. Заказчик принимает и оплачивает такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями договора.
3.3. Датой исполнения обязательств по договору в целом и по отдельным этапам считается дата подписания (утверждения) сторонами акта о приемке работы (этапа).
4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ И СДАЧИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ4.1. Приемка и оценка работ осуществляются Заказчиком в соответствии с требованиями Технического задания.
4.2. Приемка работ производится Заказчиком по мере представления ее Исполнителем, но не позднее срока окончания договора. Результаты приемки, сдачи работ оформляются двусторонним актом приемки/сдачи этапов работ.
4.3. Перечень научной, технической и другой документации, подлежащей сдаче Исполнителем Заказчику, определен Техническим заданием работ.
4.4. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения Акта приемки/сдачи работ и отчетных документов обязан направить Исполнителю подписанный акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ. В случае если в положенный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им акт приемки/сдачи работ или мотивированный отказ от приемки работ, работа считается принятой Заказчиком.
4.5. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки работ сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
5. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ5.1. За выполненную работу, согласно настоящему договору, Заказчик перечисляет Исполнителю на расчетные счета и в сроки в соответствии с Протоколом о договорной цене (Приложение N 3) ______ (____________) рублей. Протокол о договорной цене является неотъемлемой частью настоящего договора.
5.2. При расторжении настоящего договора по обоюдному согласию сторон или по инициативе Заказчика Заказчик обязуется оплатить стоимость завершенных Исполнителем на момент расторжения договора работ.
6. КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ6.1. Вся информация о деятельности каждой стороны или о деятельности любого иного связанного с ними лица, которая не является общедоступной, является конфиденциальной. Стороны обязуются не раскрывать такую информацию другим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме целей, связанных с выполнением настоящего договора.
Каждая из сторон обязуется публиковать полученные при выполнении работы сведения, признанные конфиденциальными, только с согласия другой стороны.
6.2. Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему договору Исполнитель и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
7.2. За просрочку выполнения работы Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере __% от суммы договора и пеню из расчета __% от суммы договора за каждый день просрочки, если не докажет, что просрочка обусловлена обстоятельствами, за которые Исполнитель не отвечает (отсутствует вина Исполнителя).
7.3. Исполнитель обязан возместить Заказчику причиненный Исполнителем прямой ущерб в пределах общей стоимости работ по договору.
Упущенная выгода подлежит возмещению Исполнителем Заказчику в следующих случаях: ___________________________________________________________________.
8. РАССМОТРЕНИЕ СПОРОВ8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникать из настоящего договора или в связи с ним, стороны будут пытаться разрешить путем переговоров.
8.2. В случае если стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации в Арбитражном суде ________________.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА9.1. Срок действия договора устанавливается с "___"________ ____ г. по "___"________ ____ г.
9.2. До завершения сторонами исполнения своих обязательств, вытекающих из настоящего договора, соответствующие условия договора сохраняют свою силу.
10. ПРАВА НА РЕЗУЛЬТАТ РАБОТЫ10.1. После исполнения сторонами обязательств, вытекающих из настоящего договора, права на использование результатов работы на территории _______________________ (государство, регион и т.п.) в сфере _________________________________ (отрасль экономики) принадлежат Заказчику.
10.2. Заказчик ______________ (вправе, не вправе) передавать указанные в п. 10.1 права другим лицам.
10.3. Исполнитель вправе использовать результаты работы по настоящему договору для собственных нужд, в том числе в собственной научной, коммерческой и иной деятельности.
11. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из сторон. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую юридическую силу.
12. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОННеотъемлемой частью настоящего договора являются следующие Приложения:
1. Техническое задание (Приложение N 1).
2. Календарный план проведения работ (Приложение N 2).
3. Протокол о договорной цене (Приложение N 3).
Подоговору на выполнение научно-исследовательских работ исполнитель обязуется провести обусловленные техническим заданием заказчика научные исследования, а по договору на выполнение опытно-конструкторских и технологических работ - разработать образец нового изделия, конструкторскую документацию на него или новую технологию, а заказчик обязуется принять работу и оплатить ее.
Юридическая квалификация договора. двусторонне обязывающий, консенсуальный, возмездный.
Стороны договора: исполнитель, заказчик. Исполнителем могут быть как физические, так и юридические лица, обладающие специальными назначениями в той или иной области науки и техники (научно-исследовательские, конструкторские, технологические организации, научные центры и т.д.). В качестве заказчика могут выступать любые субъекты гражданского права.
Существенные условия договора: предмет, срок.
Предмет договора НИР и ОКР — исследование, разработка, внедрение, технология. Договор с исполнителем может охватывать как весь цикл проведения исследования, разработки и изготовления образцов, так и отдельные его этапы (элементы). В этом случае результат работ может не обладать способностью к правовой охране.
Срок договора определяется с учетом сложности решаемых задач. Срок в данном договоре может быть трех видов:
1) срок начала выполнения работы;
2) срок действия самого договора (срок окончания работы);
3) сроки завершения отдельных этапов работы, которые обычно оговариваются в календарном плане.
Цена договора может быть приблизительной или твердой. Если же в договоре отсутствуют условия о цене, то применяется правило п. 3 ст. 424 ГК РФ (цена, которая взимается за аналогичные работы). Исключением является договор НИР и ОКР для государственных нужд, в этом случае в силу п. 1 ст. 766 ГК РФ цена — существенное условие договора.
Для договоров о выполнении НИР и ОКР типична процедура их заключения в две стадии. Первоначально стороны согласовывают техническое задание и программу работ, включая календарный план.
Техническое задание обычно готовит заказчик (в нем определяются технические, экономические, экологические и другие нормы, которым должна отвечать научно-техническая документация). Исходя из технического задания, исполнитель составляет программу работ. После согласования обеих документов заключается договор, к которому прилагаются техническое задание и программа работ. Предусмотренные в них условия и показатели могут корректироваться по договоренности сторон в ходе выполнения работ. Сдача-приемка работ оформляется двухсторонним актом, подписанным сторонами.
© studopedia.ru Не является автором материалов, которые размещены. Но предоставляет возможность бесплатного использования. Есть нарушение авторского права? Напишите нам
I. Предмет государственного контракта
2. Основание для заключения государственного контракта: Федеральный закон от 27 декабря 1995 г. N 213-ФЗ "О государственном оборонном заказе", Государственный оборонный заказ на 200_ г. постановление Правительства Российской Федерации N ____ от ___________ г. и корректировка Государственного оборонного заказа от "__" _______ 2004 г. N ______ (при необходимости).
II. Условия государсарствого контракта
Содержание и сроки выполнения НИР (этапа НИР) определяются календарным планом проведения НИР, который является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
4. Разработанная согласно настоящему государственному контракту научно-техническая документация должна отвечать требованиям ТЗ и содержать научно-техническое обоснование выводов и рекомендаций исполнителя, подтвержденных экспериментальными данными и теоретическими расчетами, и удовлетворять требованиям ГОСТов.
Документация передается государственному заказчику в 3-х экземплярах.
5. Изменение государственным заказчиком в процессе выполнения НИР требований, предусмотренных пунктом 3 настоящего государственного контракта, оформляется дополнительным соглашением Сторон с приложением протокола согласования (уточнения) контрактной цены НИР (в случае изменения контрактной цены), которые с момента их подписания являются неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
III. Права и обязанности Сторон
6. Исполнитель вправе:
а) привлекать по согласованию с государственным заказчиком на контрактной основе к исполнению настоящего государственного контракта соисполнителей.
В отношении соисполнителей исполнитель выполняет функции заказчика. При этом условия настоящего государственного контракта подлежат включению исполнителем в контракты с соисполнителями.
Невыполнение соисполнителем обязательств перед исполнителем не освобождает исполнителя от выполнения условий настоящего государственного контракта;
б) запрашивать и получать от государственного заказчика необходимую для выполнения НИР информацию;
в) приостановить работу по настоящему государственному контракту в случае, если в ходе выполнения НИР выяснится, что невозможно достигнуть результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, вследствие обстоятельств, не зависящих от исполнителя.
7. Государственный заказчик вправе:
а) проверять ход и качество выполнения исполнителем условий настоящего государственного контракта и целевое использование средств, выделяемых для выполнения НИР;
б) полностью или частично отказаться от выполнения обязательств по настоящему государственному контракту с возмещением фактических затрат исполнителя;
в) требовать возмещения в соответствии с пунктом 30 настоящего государственного контракта убытков, причиненных по вине исполнителя;
г) прекращать действие настоящего государственного контракта, если дальнейшее проведение НИР (этапа НИР) стало неактуальным.
8. Исполнитель обязан:
а) выполнить НИР в соответствии с утвержденным государственным заказчиком ТЗ и передать государственному заказчику результаты, в том числе разработанные согласно настоящему государственному контракту отчеты, научно-техническую и иную документацию, а также изготовленные макеты, стенды, экспериментальные образцы в предусмотренный настоящим государственным контрактом срок;
б) согласовать с государственным заказчиком необходимость использования результатов интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые принадлежат исполнителю или третьим лицам;
в) предоставлять государственному заказчику по его требованию документы, относящиеся к предмету настоящего государственного контракта;
г) информировать государственного заказчика о приостановлении НИР в 10-дневный срок с соответствующими обоснованиями;
д) проводить в процессе выполнения работ по настоящему государственному контракту патентные исследования в соответствии с ГОСТ Р15.011-96 и на дату завершения НИР обеспечить защиту используемых при выполнении НИР авторских прав и прав патентообладателей;
е) уведомлять государственного заказчика в 10-дневный срок о каждом полученном при выполнении настоящего государственного контракта результате НИР (этапа НИР), способном к правовой охране в качестве объекта интеллектуальной собственности, с обоснованием предлагаемого порядка его использования и формы правовой охраны.
9. Государственный заказчик обязан:
а) принять и оплатить результаты НИР (этапа НИР) в соответствии с настоящим государственным контрактом;
б) сообщить исполнителю в 20-дневный срок после поступления от него уведомления о получении при выполнении настоящего государственного контракта способного к правовой охране результата НИР (этапа НИР) решение о порядке его использования и форме правовой охраны;
в) возместить исполнителю фактически произведенные затраты с учетом уровня рентабельности, предусмотренного в контрактной цене НИР (этапа НИР), в случае досрочного прекращения работ по настоящему государственному контракту;
г) в случае невозможности достижения результатов НИР, установленных требованиями ТЗ, в 20-дневный срок рассмотреть вопрос о целесообразности продолжения НИР (этапа НИР) и внести, по согласованию с исполнителем, изменения в ТЗ на проведение НИР и в календарный план проведения НИР либо принять решение о ее прекращении;
д) провести в месячный срок после окончания НИР (этапа НИР) государственный учет результатов интеллектуальной деятельности, созданных при ее выполнении;
е) передавать исполнителю необходимую для выполнения информацию.
IV. Сроки исполнения
10. НИР (этап НИР) выполняется в сроки, указанные в календарном плане НИР.
При этом устанавливаются:
11. В случае досрочного выполнения НИР (этапа НИР) государственный заказчик вправе осуществить ее приемку. Оплата досрочно выполненной НИР (этапа НИР) производится в установленном настоящим государственным контрактом порядке.
12. Досрочное выполнение НИР (этапа НИР) по просьбе государственного заказчика осуществляется в соответствии с дополнительным соглашением о сроке выполнения НИР (этапа НИР), которое, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
13. Датой исполнения НИР по настоящему государственному контракту считается дата утверждения государственным заказчиком акта приемки последнего этапа НИР при условии выполнения обязательств по всем этапам, указанным в календарном плане проведения НИР.
V. Порядок сдачи и приемки выполненных работ
14. При завершении выполнения НИР (этапа НИР) исполнитель обязан в письменной форме уведомить государственного заказчика о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче.
Уведомление исполнителя о готовности НИР (этапа НИР) к сдаче должно быть подписано руководителем организации или лицом, его замещающим.
15. Сдача и приемка выполненной НИР (этапа НИР) осуществляется в порядке, установленном ГОСТ РВ 15.105-2001.
16. Государственный заказчик вправе в течение 30 дней с момента получения отчетных документов предъявить исполнителю обоснованные замечания и претензии по результатам выполнения НИР (этапа НИР) в случае отступления исполнителем от условий настоящего государственного контракта и согласовать с исполнителем срок для приведения результатов НИР (этапа НИР) в соответствие с указанными условиями.
Замечания и претензии устраняются исполнителем за его счет, если они не выходят за пределы условий настоящего государственного контракта.
VI. Стоимость работ и порядок расчетов
18. Государственный заказчик после подписания настоящего государственного контракта производит выплату исполнителю аванса выполнения первого этапа в размере 40 - 80 процентов контрактной (ориентировочной) цены первого этапа.
Выдача государственным заказчиком авансов исполнителю на выполнение последующих этапов работы осуществляется в вышеуказанном порядке одним или несколькими платежами по мере поступления государственному заказчику средств из федерального бюджета. Авансирование последующих этапов работ осуществляется только после сдачи, приемки НТП и расчета за предыдущий этап. Головной исполнитель выдает авансы исполнителям составных частей работы в вышеуказанном порядке.
19. Оплата выполненных и сданных, в соответствии с требованиями настоящего государственного контракта, этапов (работ) производится в форме безналичных расчетов только по контрактной (фиксированной) цене после подписания государственным заказчиком акта сдачи-приемки НТП.
20. Протокол соглашения о контрактной (фиксированной) цене оформляется при сдаче-приемке работы (этапа) и является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
21. Оплата стоимости выполненных работ за вычетом выданного аванса производится государственным заказчиком на основании подлинного акта сдачи-приемки работы (НТП) по счетам исполнителя в порядке, установленном нормативными правовыми актами.
22. Проверка фактических затрат в случае приостановки выполнения НИР (этапа НИР) или прекращения НИР (этапа НИР) проводится государственным заказчиком в 30-дневный срок после получения от исполнителя калькуляции фактических затрат с расшифровками.
По результатам проверки Стороны составляют протокол согласования фактических затрат, который, с момента его подписания Сторонами, является неотъемлемой частью настоящего государственного контракта.
23. При определении контрактной цены НИР Стороны руководствуются Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 июня 1997 г. N 660 "О ценах на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу", Приказом Минэкономики Российской Федерации от 18 декабря 1997 г. N 179 "Об утверждении Инструкции по формированию контрактных (договорных) оптовых цен на продукцию оборонного назначения, поставляемую по государственному оборонному заказу", Типовыми методическими рекомендациями по планированию, учету и калькулированию себестоимости научно-технической продукции N ОР-22-2-46 от 15 июня 1994 г. и другими действующими нормами гражданского права, регулирующими контрактные (договорные) отношения.
24. Государственный заказчик и исполнитель после утверждения государственного оборонного заказа на 200_ г. и последующие годы уточняют объем и содержание работ, оформляя дополнительное соглашение к государственному контракту с соответствующими приложениями.
Объемы ассигнований на выполнение НИР по настоящему государственному контракту могут быть изменены в соответствии с государственным оборонным заказом на очередной год, о чем государственный заказчик уведомляет исполнителя в течение 30 (тридцати) дней с последующей корректировкой условий настоящего государственного контракта.
Государственный заказчик вправе производить выплату исполнителю до 50 (пятидесяти) процентов от установленного настоящим государственным контрактом аванса до утверждения государственного оборонного заказа.
VII. Права на результаты НИР
25. Все полученные при выполнении НИР (этапа НИР) результаты, включая созданные и (или) использованные при выполнении НИР (этапа НИР) объекты интеллектуальной собственности, подлежат отражению в отчетной документации.
26. Права на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), принадлежат Российской Федерации, от имени которой выступает государственный заказчик.
Распоряжение от имени Российской Федерации правами на результаты, полученные при выполнении НИР (этапа НИР), осуществляется в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
VIII. Условия конфиденциальности
27. Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность сведений, относящихся к предмету настоящего государственного контракта, ходу его исполнения и полученным результатам.
Указанные сведения предназначены исключительно для Сторон и не могут быть полностью (частично) переданы (опубликованы, разглашены) третьим лицам или использованы каким-либо иным способом с участием третьих лиц без согласия Сторон.
Условия конфиденциальности, состав и объем сведений, признаваемых конфиденциальными, а также срок их неразглашения определяются настоящим государственным контрактом и при необходимости оформляются приложением к настоящему государственному контракту.
IX. Дополнительные условия государственного контракта
X. Ответственность Сторон
29. За невыполнение или ненадлежащее выполнение настоящего государственного контракта Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации и условиями настоящего государственного контракта.
30. В случае неустранения в согласованный Сторонами срок недостатков предоставленной для сдачи НИР (этапа НИР) исполнитель уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 50 (пятидесяти) процентов контрактной цены НИР (этапа НИР), подлежащей исправлению.
31. В случае полного (частичного) невыполнения условий настоящего государственного контракта одной из Сторон эта Сторона обязана возместить другой причиненные убытки в части, не покрытой неустойкой.
32. За нарушение исполнителем срока выполнения НИР (этапа НИР) он уплачивает государственному заказчику неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.
33. За нарушение установленных сроков приемки НИР (этапа НИР) по настоящему государственному контракту государственный заказчик уплачивает исполнителю неустойку в размере 0,1 процента контрактной цены выполненной НИР (этапа НИР) за каждый день просрочки.
34. Применение штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения обязательств по настоящему государственному контракту.
35. Общая сумма штрафных санкций по результатам выполнения НИР (этапа НИР) не может превышать установленной контрактной цены НИР (этапа НИР).
36. В случае возникновения у государственного заказчика претензий в связи с привлечением исполнителем к выполнению НИР (этапа НИР) соисполнителей исполнитель несет ответственность за действия соисполнителей как за свои собственные.
XI. Обстоятельства непреодолимой силы
37. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим государственным контрактом обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы.
38. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему государственному контракту вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 20 (двадцати) дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
39. Если обстоятельство непреодолимой силы непосредственно повлияло на исполнение обязательств в срок, установленный в настоящем государственном контракте, срок исполнения обязательств отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 3 (три) месяца.
40. Если обстоятельства непреодолимой силы будут действовать свыше 3 (трех) месяцев, то каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий государственный контракт и в этом случае ни одна из Сторон не вправе требовать возмещения убытков.
41. Доказательством наличия обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующее письменное свидетельство органов государственной власти Российской Федерации.
XII. Рассмотрение и разрешение споров
42. Претензии Сторон, возникающие в связи с исполнением настоящего государственного контракта, включая споры и разногласия по техническим и финансовым вопросам (условиям), рассматриваются Сторонами в соответствии с нормативными правовыми актами путем переговоров с оформлением протокола разногласий.
Неурегулированные споры передаются на разрешение в арбитражный суд г. Москвы только после принятия мер по их досудебному урегулированию. Срок для досудебного урегулирования - 30 (тридцать) дней.
XIII. Срок действия государственного контракта
43. Настоящий государственный контракт вступает в силу с момента его подписания и действует по "__" ____________ 200_ г.
44. Срок действия настоящего государственного контракта может быть продлен по взаимному согласию Сторон. Условия продления определяются Сторонами не менее чем за 30 дней до истечения срока действия настоящего государственного контракта.
XIV. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Федеральное агентство по промышленности
Почтовый адрес: 107996, ГСП-6, Москва, ул. Щепкина, д. 42
Лицевой счет N 03143001430 в УФК Минфина России по г. Москве
р/с N 40105810700000010079
в отделении 1 Московского ГТУ Банка России, г. Москва
