Примерная форма договора подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания - бланк 2016, скачать в doc

на выполнение работ по внутренней отделке здания

___________________________________ "__" __________ _____ года

(указать место заключения договора)

_________________________________________________________________, в лице

(полное наименование организации, предприятия с указанием

______________________________________________, действующего на основании

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

_________________________________________________, именуемое в дальнейшем

(наименование документа, подтверждающего полномочия)

"Заказчик", с одной стороны, и _________________________________________,

(полное наименование организации, предприятия с

указанием организационно-правовой формы)

в лице _________________________________________________, действующего на

(должность, Ф.И.О. руководителя организации, предприятия)

основании __________________________________________________, именуемое в

(наименование документа, подтверждающего полномочия)

дальнейшем "Подрядчик", с другой стороны, именуемые в дальнейшем

"Стороны", заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика в

установленный договором срок выполнить комплекс работ по внутренней

отделке здания, расположенного по адресу: ______________________________,

(указать точный адрес)

в дальнейшем именуемый "Объект", а Заказчик обязуется принять результат

выполнения работ и выплатить согласованную цену.

Объем работ по настоящему договору определяется Техническим

заданием по отделочным и монтажным работам, указанным в приложении N 1 к

настоящему договору, Техническим заданием по слаботочным системам,

указанным в приложении N 2 к настоящему договору и Планировочными

чертежами каждого этажа в масштабе _________, являющимися приложением N 3

к настоящему договору.

3. Сумма договора

3.1. Стоимость работ, выполняемых по настоящему договору, определена

Протоколом согласования цен, который является приложением N 4 к

настоящему договору, и составляет ___________________________ рублей, НДС

(цифрами и прописью)

составляет сумму ____________________ рублей.

(цифрами и прописью)

3.2. Вышеуказанная стоимость является окончательной для объема

работ, определенного согласно пункту 2.1. настоящего договора.

3.3. При согласованном изменении объема работ стоимость может быть

изменена с подписанием дополнительного Протокола.

4. Срок выполнения работ

4.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой

перечисления аванса согласно пункту 5.1. настоящего договора.

4.2.Работы должны быть завершены за __________ месяцев с даты начала

работ, т.е. не позднее ________________________ 20__ г.

(указать месяц завершения работ)

5. Условия платежа

5.1. Заказчик в течение __________ банковских дней с даты подписания

настоящего договора производит оплату работ Подрядчика в размере _______%

стоимости работ, указанных в пункте 3.1. настоящего договора.

5.2. Стоимость оборудования и проектирования слаботочных работ

оплачиваются Заказчиком отдельно в течение ______ банковских дней с даты

получения от Подрядчика счетов на оплату.

5.3. По согласованию сторон Заказчик может производить промежуточную

оплату за выполненные Подрядчиком работы.

5.4. Окончательные расчеты между Заказчиком и Подрядчиком

производятся в течение ___________ банковских дней с даты подписания Акта

выполненных работ, подписанного обеими сторонами.

6. Обязательства Сторон

6.1. Подрядчик обязуется:

6.1.1. своими силами и средствами выполнить работы в объеме

согласно пункту 2.1. настоящего договора, качественно и в срок,

установленный пунктом 4.2. настоящего договора, поставить своими

средствами все необходимые для выполнения работ материалы, оборудование,

инвентарь и комплектующие изделия;

6.1.2. согласовать с Заказчиком материалы, марки оборудования и

страну изготовителя конкретного оборудования и материалов, необходимые

для выполнения работ;

6.1.3. обеспечить соблюдение правил и требований охраны труда и

противопожарной безопасности, выполнить необходимые противопожарные

мероприятия, мероприятия по технике безопасности и охране окружающей

среды в период выполнения работ до сдачи Объекта по Акту выполненных

6.1.4. сдать Заказчику Объект после выполнения работ по настоящему

договору в состоянии, позволяющем осуществлять немедленную эксплуатацию

6.2. Заказчик обязуется:

6.2.1. производить оплату счетов Подрядчика в сроки, установленные

6.2.2. согласовать в _____________ дневный срок с даты представления

Подрядчиком образцы материалов для внутренней отделки Объекта;

6.2.3. в ______ дневный срок после получения от Подрядчика извещения

о готовности Объекта к сдаче создать комиссию для приемки выполненных

работ и подписания Акта выполненных работ. В случае необходимости эта

комиссия составляет перечень недоделок по выполненным работам.

7. Ответственность сторон

7.1. В случае невыполнения Подрядчиком надлежащим образом своих

обязательств в сроки, предусмотренные настоящим договором, Подрядчик

выплачивает штраф в размере ____% за каждый день просрочки работ, но не

более __% от стоимости работ по настоящему договору.

7.2. В случае неисполнения Заказчиком своих обязательств по оплате в

сроки, предусмотренные настоящим договором, Заказчик выплачивает

Подрядчику штраф в размере ___% за каждый день просрочки соответствующего

платежа, но не более ___% от суммы просроченного платежа.

7.3. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не

освобождает сторону от выполнения принятых на себя обязательств.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по

настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с

7.5. Риск случайной гибели или случайного повреждения материалов

и/или оборудования, закупленных Подрядчиком для выполнения работ по

настоящему договору, несет Подрядчик.

7.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата

выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.

7.7. Проверка качества выполненной работы производится Заказчиком

при ее сдаче-приемке и фиксируется в Акте, подписываемом представителями

Заказчика и Подрядчика.

7.8. Подрядчик несет ответственность за качество выполненной работы

в соответствии с российским законодательством.

7.9. Подрядчик несет ответственность за действия своих исполнителей,

если он привлек их для выполнения работ по настоящему договору.

8. Качество работы

8.1. Качество выполняемой Подрядчиком работы должно соответствовать

условиям настоящего договора и нормам ___________________________________

(указать ТУ, другие нормы

для проведения работ)

8.2. Заказчик вправе предъявить требования, связанные с недостатками

результата работы, в течение _______ месяцев с даты подписания

8.3. Претензии по качеству установленного оборудования могут быть

предъявлены Подрядчику в течение гарантийного периода, установленного

9. Права Заказчика во время выполнения работ Подрядчиком

9.1. Заказчик вправе во всякое время проверять ход и качество

работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

9.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению

настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что

окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе

отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

9.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не

будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику

разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в

назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо

поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также

потребовать возмещения убытков.

9.4. В соответствии со статьей 717 Гражданского кодекса Российской

Федерации Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы

отказаться от исполнения настоящего договора, выплатив Подрядчику часть

установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения

извещения об отказе Заказчика от исполнения договора. Заказчик также

обязан возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего

договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и

частью цены, выплаченной за выполненную работу.

10. Обстоятельства непреодолимой силы

Каждая из Сторон освобождается от ответственности за частичное или

полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если она

докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы,

возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного

характера, таких как: пожар, взрыв, наводнение, землетрясение,

забастовка, запреты правительства и другие обстоятельства непреодолимой

силы, которые Сторона не могла ни предвидеть, ни предотвратить, ни

принять обстоятельства в расчет при заключении договора.

Освобождение от ответственности действует лишь на тот период, в

течение которого существуют данные обстоятельства непреодолимой силы и их

При наступлении и прекращении вышеуказанных обстоятельств Сторона

должна незамедлительно известить об этом в письменной форме другую

Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств и об их

влиянии на способность исполнения Стороной своих обязательств по

договору, а также предполагаемый срок его исполнения.

Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и

продолжительность действия должны быть подтверждены Торгово-промышленной

палатой соответствующей страны или другим компетентным органом или

В вышеуказанных случаях срок исполнения Сторонами обязательств по

договору отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют

такие обстоятельства и их последствия.

В случае, если такие обстоятельства продолжают действовать более ___

месяцев, каждая из Сторон имеет право отказаться от договора.

11. Особые условия

11.1. Заказчик вправе изменить объем работ по настоящему договору.

11.2. Во всех отношениях с третьими лицами в связи с исполнением

условий настоящего договора Стороны выступают от их собственного имени.

Каждая из Сторон не несет ответственности за обязательства другой Стороны

в отношении третьих лиц.

12. Порядок разрешения споров

Все споры и/или разногласия, которые могут возникнуть из настоящего

договора или в связи с ним, будут разрешаться по возможности путем

переговоров между Сторонами. В случае, если Стороны не придут к

соглашению, то спор подлежит рассмотрению в арбитражном суде по месту

13. Срок действия договора

13.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и

действует до момента выполнения Сторонами своих обязательств по

13.2. Вся предыдущая переписка и переговоры после подписания

настоящего договора теряют силу.

Любого рода уведомления, одобрения, запросы и другая

корреспонденция, необходимая для выполнения обязательств Сторон по

настоящему договору, направляется в письменном виде и доставляется

нарочным или заказным письмом с уведомлением о вручении за счет

15. Прочие условия

15.1. Все изменения или дополнения к настоящему договору

действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих сторон.

15.2. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по

основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

15.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором,

подлежит применению действующее законодательство Российской Федерации.

15.4. Договор составлен в 2 (двух) подлинных экземплярах на русском

языке, по одному экземпляру для каждой стороны, и оба экземпляра имеют

одинаковую юридическую силу

15.5. Неотъемлемой частью настоящего договора являются:

- Приложение N 1 на ___ листах;

- Приложение N 2 на ___ листах;

- Приложение N 3 на ___ листах;

- Приложение N 4 на ___ листах.

16. Юридические адреса и банковские реквизиты

• Как совмещать работу в офисе и здоровый образ жизни
  Не секрет, что офисный труд негативно сказывается и на физическом, и на психическом состоянии работника. Фактов, подтверждающих и то и то, существует довольно много.
• Как понять, что коллектив вас не уважает
  На работе каждый человек проводит значительную часть своей жизни, поэтому очень важно не только то, чем он занимается, но и то, с кем ему приходиться общаться.
• Офисные хроники или как противостоять сплетням
  Сплетни в рабочем коллективе – вполне обыденное явление, причем не только среди женщин, как это принято считать.
• Как нужно разговаривать с начальником: антисоветы
  Предлагаем вам ознакомиться с антисоветами, которые подскажут, как не надо разговаривать с начальником офисному работнику.

32,6 кб (txt-версия)

«Примерная форма договора подряда на выполнение работ по внутренней отделке здания». Скачать (Word, doc)

За сегодня, 22 декабря 2016, сказали спасибо: 121

Ресурс призван помогать в составлении договоров и любых других документов. Стараемся размещать только актуальные шаблоны и бланки. Если сайт оказал вам помощь, отблагодарите его: поделитесь ссылкой с любой интернет аудиторией. При возникновении вопросов, а также предложений, просьба пользоваться обратной связью.

Договор подряда на выполнение работ

Договор подряда представляет собой соглашение, согласно которому, одна сторона, именуемая подрядчиком, должна выполнить по заказу другой стороны (заказчика) определенную работу и завершить ее в оговоренный срок, за что заказчик обязуется произвести платеж.

Данный договор является возмездным и взаимным. В качестве предмета договора, выступает результат по факту сделанной работы (это может быть как создание новой вещи, так и внесение изменений в уже существующую).

Ключевым условием договора подряда является срок выполнения работ. В документе их должно быть указано три: начальный срок, промежуточный и конечный (он же – срок выполнения работ).

Также дополнительно может быть указан срок принятия работы заказчиком. Если он не указывается, это значит, что заказчик обязуется принять работу сразу же после сообщения подрядчика о ее завершении.

Также в договоре обязательно указывается стоимость работ. Она может выражаться в твердой смете или приблизительно. Важно отметить, что твердую смету возможно составить только при наличии абсолютно всех исходных данных.

Вносить изменения в твердую смету уже по ходу работ запрещено. Поэтому существует приблизительная смета. Она составляется в тех случаях, когда определить объем работ не представляется возможным.

Если в договоре не прописывается обязанность подрядчика лично заниматься выполнением работы, то он может привлечь субподрядчиков. Но ответственность за работу все равно несет генеральный подрядчик.

В гражданском кодексе закреплены такие виды подряда как бытовой, строительный, подряд на выполнение проектных, изыскательных и прочих работ.

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!

Договор подряда: образец

г. Москва «26» ноября 2016г.

Владислав Данилович Гуляев (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании _____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и Тимофей Владимирович Никифоров (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: возвести жилой двухэтажный дом.

1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до «15» декабря 2016г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.

1.3. Работы по разрытию котлована, закладке фундамента и возведению жилого дома (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.

1.4. Начало работы устанавливается с «1» февраля 2017г. окончание работы и сдача ее Заказчику «1» июля 2017г. с правом (без права) досрочного выполнения.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.

1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в случае недоброкачественности материала.

1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, предоставившая материал.

2. Условия выполнения работы

2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика.

2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной Подрядчиком работ.

2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

Договор подряда: скачать.

Как составить договор подряда на выполнение строительных работ, читайте тут.

3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере 1 500 000 руб. облагаемых в установленном законодательством порядке налогами.

3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере 200 000 руб. за каждый день нарушения.

3.3. Другие условия _______________________________________________

3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после 7 дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

3.5. К договору прилагается:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

Адреса и реквизиты сторон:

Подрядчик: Тимофей Владимирович Никифоров.

Почтовый адрес и индекс г. Москва, ул. Поленова, д. 250, кв. 121.

Телеграфный г. Москва, ул. Поленова, д.250, кв. 121.

Расчетный счет № 408.17.210.0.8468.0005489 в центральном отделении Сбербанка России.

Примечание. Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан.

Договор подряда: бланк

г. _______________ «___»_______200__г.

__________________________________________________________ (наименование предприятия или Ф.И.О. физического лица), действующего на основании _____________ (Устава, патента и пр.), именуемого в дальнейшем Заказчик, и ____________________________________ (Ф.И.О.), действующего __________ (от своего имени и т.п.), именуемого в дальнейшем Подрядчик, заключили
настоящий договор о нижеследующем.

1.1. Подрядчик обязуется выполнить на свой риск следующие виды работ: _________________________________________________________________

1.2. Для выполнения указанных работ Заказчик обязуется представить в срок до «___»_______20___г. необходимую проектную и сметную документацию, технические условия, предоставить в распоряжение Подрядчика имеющееся оборудование, инструменты и материалы.

1.3. _____________________________________________________________ (указать виды работ) Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами. В этом случае Заказчик дополнительно оплачивает по договорным ценам стоимость материалов и амортизационные платежи за износ оборудования по существующим нормативам.

1.4. Начало работы устанавливается с «___»________20___г. окончание работы и сдача ее Заказчику «____»________20___г. с правом (без права) досрочного выполнения.

1.5. Работа считается выполненной после подписания акта приемки-сдачи Заказчиком или уполномоченным им представителем.

1.6. Подрядчик несет ответственность за вверенное ему имущество и за любое действие, повлекшее за собой утрату или порчу имущества.

1.7. Подрядчик, выполняющий работу из своего материала, несет ответственность в случае недоброкачественности материала.

1.8. Риск случайной гибели или случайной порчи материала несет сторона, предоставившая материал.

2. Условия выполнения работы

2.1. Если в процессе выполнения работы Подрядчик допустил отступления от условий договора, ухудшившие качество работы, то по требованию Заказчика он обязан безвозмездно исправить все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок. Отказ от исправления выявленных недостатков влечет для Подрядчика штрафные санкции. Заказчику предоставляется в этом случае право поручить исправление недостатков третьим лицам (организациям) за счет Подрядчика.

2.2. При наличии существенных недостатков на одном из этапов работы, приводящих к невозможности выполнения всей работы в соответствии с требованиями технической или иной документации, представленной Заказчиком, Заказчик расторгает договор без оплаты выполненной Подрядчиком работ.

2.3. О выполнении отдельных этапов работ Подрядчик предоставляет Заказчику отчеты в согласованные сторонами сроки, а также промежуточные результаты работы для контроля за соблюдением сроков и качества выполненных работ.

2.4. Подрядчик самостоятельно организует всю работу по исполнению настоящего договора, определяет непосредственных исполнителей и распределяет обязанности между ними.

3. Сумма вознаграждения, порядок расчетов, штрафные санкции

3.1. По настоящему договору Заказчик выплачивает Подрядчику вознаграждение в размере ________________ руб. облагаемых в установленном законодательством порядке налогами.

3.2. За нарушение согласованных сроков предоставления технической документации, материалов, начала и окончания работы и ее промежуточных этапов виновная сторона выплачивает штраф в размере ____________________ руб. за каждый день нарушения.

3.3. Другие условия _______________________________________________

3.4. Сумма вознаграждения оплачивается полностью после ____________ дней после подписания акта сдачи-приемки работ.

3.5. К договору прилагается:
1._________________________________________________________________
2._________________________________________________________________
3._________________________________________________________________

Адреса и реквизиты сторон:

Почтовый адрес и индекс ________________________________________________

Расчетный счет № _______ в ______________ отделении ___________________ банка.

Примечание. Если одной из сторон или обеими сторонами являются физические лица, то наряду с почтовым адресом и индексом обязательно указывается серия и номер паспорта, когда и кем выдан.

Договор строительного подряда

Договор на выполнение строительных подрядных работ № _____

г. ____________________ ___________________________«___» ______________ _______ г.

________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и ________________________________________ в лице ________________________________________, действующего на основании ________________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:

1.1. Заказчик сдает, а Подрядчик принимает на себя выполнение ________________________________________ объем которых и сроки сдачи (поэтапно) определяются прилагаемым перечнем и сметой-заказом, которые являются неотъемлемой частью договора.

1.2. Сметная стоимость работ по договору определяется договорной ценой в сумме ________________________________________ рублей. Оплата производится по мере сдачи промежуточных объектов (видов работ) платежными поручениями с разбивкой по кварталам.

1.3. Срок предоставления Заказчиком утвержденной проектно-сметной и другой технической документации установлен до «___»______________ _______ года.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Подрядчик обязан:

• качественно произвести порученную работу в соответствии с проектно-сметной и другой технической документацией, своими силами, инструментами, механизмами и материалами с соблюдением строительных норм и правил и сдать Заказчику полностью законченную работу. Срок окончательного выполнения работы устанавливается «___»______________ _______ года. Сроки выполнения отдельных этапов определяются прилагаемым календарным планом.
• о готовности подлежащих сдаче промежуточных работ письменно извещать Заказчика за _______ дней.
• принимать меры к обеспечению сохранности вверенного ему Заказчиком имущества.
• в случае необходимости превышения сметы расходов, а также возникновения обстоятельств, препятствующих выполнению работ, предупредить об этом Заказчика не позднее, чем за _______ дней.

2.2. Заказчик обязуется:

• принять от Подрядчика выполненную работу в _______-дневный срок со дня получения от него письменного извещения об ее окончании.
• оплатить работу Подрядчику в сроки, установленные договором.

3. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

3.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение принятых по договору обязательств стороны несут имущественную ответственность:

• за нарушение сроков (начала и окончания) выполнения работ Подрядчик уплачивает неустойку в размере _______% стоимости невыполненных работ;
• в случае обнаружения существенных недостатков в качестве выполненной работы, Заказчик вправе исправить недоделки за счет Подрядчика в пределах _______% общей сметной стоимости работ;
• за просрочку передачи проектно-сметной документации и другой технической документации Подрядчику в сроки, установленные договором, Заказчик уплачивает штраф в размере ________________________________________ рублей за каждый день просрочки.

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

4.1. Заказчик обязуется обеспечить сохранность используемых при производстве работ Подрядчиком материалов и инструментов.

4.2. Срок действия настоящего договора установлен с «___»______________ _______ года до «___»______________ _______ года.

5. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

• Юридический адрес: ______________________________
• Почтовый адрес: ______________________________
• Телефон/факс: ______________________________
• ИНН/КПП: ______________________________
• Расчетный счет: ______________________________
• Банк: ______________________________
• Корреспондентский счет: ______________________________
• БИК: ______________________________
• Подпись: ______________________________

• Юридический адрес: ______________________________
• Почтовый адрес: ______________________________
• Телефон/факс: ______________________________
• ИНН/КПП: ______________________________
• Расчетный счет: ______________________________
• Банк: ______________________________
• Корреспондентский счет: ______________________________
• БИК: ______________________________
• Подпись: ______________________________

Дорогие читатели! Наши статьи рассказывают о типовых способах решения юридических вопросов, но каждый случай носит уникальный характер.

Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:

8 (800) 333-45-16 доб.214
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!