Договор на колодец

1. Предмет договора на копку колодца в Московской области

1.1 Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству шахтного колодца.

2. Обязанности сторон

2.1. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ: предоставление отапливаемого жилья и наличие либо печки, либо газовой или электрической плиты для приготовления горячей пищи и сушки рабочей одежды.

2.2. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу и своевременно оплатить ее.

2.3. Доставить и разгрузить на объект материалы, заказанные Заказчиком.

2.4. Своевременно и качественно выполнить работы.

2.5.Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя.

3. Условия выполнения работ

3.1. Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется Заказчиком. Исполнитель не несет никакой ответственности за наличие и приток воды водоносного горизонта, за химический состав и свойства воды; и при любом гидрогеологическом результате должен получить полный расчет согласно указанным в соглашении расценкам.

3.2. При определении количества колец, необходимых для строительства колодца, Заказчик должен учитывать, что Исполнитель лишние кольца обратно не вывозит, а в случае нехватки колец Исполнитель довозит необходимое количество колец по договоренности сторон.

3.3. Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его, водоносный горизонт.

3.4.В зависимости от притока воды, по водоносному горизонту проходится 0.8-1.6 м. (1-2 кольца); в плывунах согласно законам механики грунтов столб воды в естественном состоянии может быть всего 0.6-0.8 м. В случае небольшого притока воды (менее 500 л/сутки), для создания большего отстойника проходится весь водоносный горизонт и верхняя часть водоупора.

3.5. В зависимости от проходимых грунтов, допускается отклонение (увод) шахты колодца от вертикальной оси. Допускаются выступы колец, обусловленные допустимыми предельными отклонениями колец по размерам и форме, в т. ч. допустимыми отклонениями при монтаже (установке) колодезных колец.

4. Порядок расчетов

4.1. При отсутствии жилья Заказчик оплачивает Исполнителю дорожные расходы из расчета 200 руб. за каждое установленное кольцо (включая верхнее).

4.2. Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день привоза по установленным расценкам: Ж/б кольцо — 2000 руб.; Домик — козырек — от 6500 руб.; Гравий, цемент, жидкое стекло — от 1500 руб.; Полимерный люк — 1800 руб. Ж/б крышка — 1800 руб.

4.3. Расчет за выполненную работу проводится непосредственно с Исполнителем или доверенным лицом в день окончания строительства колодца по следующим расценкам:

Копка колец с 1 по 10 — 2200 руб. (включая верхнее); с 11 по 15 — 2700 руб.; с 15 по 20 — 3200 руб.; с 20 по 25 — 3700 руб. за одно кольцо. В глинистых грунтах, с включением крупного обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и соответственно больших физических и временных затрат на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1.5. При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 погонного метра — от 5000 руб.

4.4. В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором, глиняная отмостка).

4.5. Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5 м. устанавливается по договоренности с бригадой, переноска грунта до 5 м. осуществляется бесплатно.

4.6.В случае невозможности подъезда машины к месту расположения колодца на расстояние ближе 20 м. Заказчик оплачивает перекатку колец.

5. Форс-мажорные обстоятельства

5.1 Сроки выполнения работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами.

6.2. В Форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается или откладывается строительство колодца, кроме общепринятых обстоятельств, входят: погодные (затяжные дожди или сильные снегопады); геологические (крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 70 см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты); плывуны мощностью свыше 1 метра, а также приток воды свыше 400 л/час. Отсутствие водоносного горизонта на глубину 50 колец.

6. Гарантийные обязательства

6.1. Срок гарантии работ по строительству шахтного колодца устанавливается продолжительностью 12 месяцев.

6.2. В случае уменьшения столба воды в результате понижения водоносного горизонта из-за климатических условий до размеров, затрудняющих нормальную эксплуатацию колодца, Исполнитель обязуется углубить колодец за счет Заказчика.

6.3. В случае уменьшения столба воды в результате подъема в нижнем кольце тестообразной песчаной массы грунта (плывуны), обладающей тиксотропными (текучими) свойствами, чистка колодца производится за счет Заказчика.

6.4. Гарантия не распространяется, на повреждение или загрязнение колодца третьими лицами.

Колодец на Вашем участке - Образец договора

__________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны и _________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

Совместно с заказчиком провести обследование места работ и определить возможность строительства колодца, а также помочь выбрать место колодца. Фактическая глубина колодца может отличаться от определенной глубины и Исполнителем не гарантируется. Фактический состав воды в колодце, ее химический состав и пригодность к питью Исполнителем не определяются и не гарантируются. Фактический приток воды в колодце (дебет колодца) и количество воды в колодце являются показателями сезонно изменяемыми и могут изменяться в широких пределах в процессе эксплуатации колодца - эти показатели Исполнителем не гарантируются.

В зависимости от водопритока по водоносному горизонту проходится 0.9-1.8м (1-2 кольца); в плывунах согласно законам механики грунтов столб воды в естественном состоянии может быть всего 0.6-0.8м. В случае небольшого водопритока (менее 300 л/сутки) для создания большего отстойника проходится весь водоносный горизонт и верхняя часть водоупора. Также в зависимости от проходимых грунтов допускается небольшое отклонение шахты колодца от вертикальной оси.

Доставить, разгрузить и установить в шахту колодца колодезные кольца КС ______ в количестве

______ шт. (в т.ч. верхнее кольцо над землей). Количество колец необходимых к привозу

определяется Заказчиком и Исполнителем по договоренности.

Затереть швы между кольцами, а также их сколы, выступы и трещины цементным раствором.

1.2. Вынутый грунт при проходке шахты складывается навалом на расстояние до 5 метров от оси
колодца.

2. Сроки выполнения работ

2.1 Начало работы: « ____________ » ___________

Срок окончания: « _________ » ________

2.2. Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами).

3. Порядок расчета

3.1. Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день привоза по
следующим расценкам: кольца колодезные ­­­______ руб. ( h =______ ; внутренний d =_____ )________ _________________________________________________________________________________________________________________________

Расчет за выполненную работу проводится непосредственно с бригадой в день окончания строительства колодца по следующим расценкам:

3.2. Установка колец с 1 по 10 (включая верхнее)-. с 11 и последующие кольца удорожают

на _ __ руб. по отношению к предыдущему. В глинистых грунтах, с включением крупного

обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и соответственно больших физических и временных затрат на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1.5.

3.3. В случае невозможности подъезда машины к месту расположения колодца на расстояние
ближе 20м Заказчик оплачивает перекатку колец из расчета руб. за каждое кольцо.

3.4. Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5м. устанавливается по
договоренности с бригадой, переноска грунта до 5 метров осуществляется бесплатно.

3.5. При проходке скальных грунтов (известняк) вводиться коэффициент 3.0. В стоимость
верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором, проходка по
водоносному горизонту, гравийный фильтр, глиняный замок).

3.6. В случае если по желанию заказчика верхнее кольцо не устанавливается, то стоимость
сопутствующих работ уменьшается на 100 рублей.

4. Обязанности Заказчика

4.1. Выполнить условия настоящего соглашения.

4.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю необходимые
условия для выполнения работ: предоставить техническое помещение для складирования
инвентаря и одежды работников.

4.3. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять
выполненную Исполнителем работу с составлением акта приемки выполненных работ, и
своевременно оплатить ее согласно настоящему соглашению.

5. Обязанности Исполнителя

5.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, заказанные Заказчиком.

5.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем соглашении работы.

5.3. Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению
обязанностей Исполнителя согласно настоящему соглашению.

6. Качество продукции

6.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный
подъем стандартного (9-12л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение
(увод) шахты колодца от вертикали, обусловленные допустимыми предельными отклонениями
колец по размерам и форме, в т.ч. допустимыми отклонениями при монтаже (установке)
колодезных колец.

6.2. В течение первых лет возможна подвижка колец (особенно верхних), связанная со смещением
почвы (грунта) (в т.ч. морозным пучением). Как следствие происходит нарушение плотности
(разрушению) швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным и/или супесчаньм
дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты
колодца (подъем дна). При производстве работ при отрицательных температурах (осенью, зимой,
ранней весной) возможно промерзание цементного раствора в местах заложения (стыки колец и
т.п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не являются предметом гарантии и
Исполнителем не устраняются.

6.3. Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих
причин. К этим причинам могут относиться - время года, снежность зимы, засушливость лета,
гидромелиоративных мероприятий в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от
колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не
определяются и не гарантируются.

7. Отвтетственность сторон.

7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать -

присутствие крупнообломочных грунтов (с размерами более 80 см во всех направлениях) из горных и/или осадочных пород (песчаник, ракушечник, гранит, базальт и т.п.), плывуновглубиной более 80 см или с притоком воды более 150 л/ч, а также прихватывание и заклинивание колец в шахте. К выше перечисленным обстоятельствам так же относятся стойкое ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер). Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).

7.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, Исполнитель имеет право на
безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и
оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя (г. Домодедово Московской
области) производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.

7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в
связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности
разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в
установленном законодательством порядке.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае,
если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

7.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия на оборудование и
материал реализуется самим Заказчиком в соответствии с гарантийными обязательствами
продавца и/или производителя согласно предоставляемым Подрядчиком документов.
Электрическая сеть Заказчика должна быть в обязательном порядке заземлена и защищена
автоматикой по утечкам тока. Температурный и влажностный режим эксплуатации и хранения
оборудования и материалов соответствовать рекомендациям, указанным в предоставляемых
документах.

7.7. Доставка специалиста(ов) и/или оборудования к месту гарантийного ремонта и/или
обслуживания и обратно осуществляется за счет Заказчика (5 руб. за км. в оба конца).

7.8. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком
выполненных работ и произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в
полном объеме по договору.

7.9. Здания и сооружения, являющиеся предметом договора не относятся к зданиям и
сооружениям 1 и 2 уровней ответственности.

7.10. Настоящий договор выражает все договорные условия и понимание между сторонами в отношении всех упомянутых здесь вопросов. Все предыдущие обсуждения, обещания, согласования и представления между сторонами, если таковые имелись, кроме упомянутых в тексте настоящего договора, теряют силу и заменяются вышеизложенным текстом.

8. Реквизиты сторон

Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

паспорт № __________ выдан______________________________________________

Вырыть колодец питьевой, колодцы на дачу

Строительство колодцев – оптимальный вариант обеспечения качественного водоснабжения на вашем дачном участке. Мы предлагаем копку колодцев с использованием специального оборудования, благодаря которому все работы проводятся быстро и эффективно.

Почему для копки колодцев следует обращаться к нам?

Наши специалисты готовы оказать помощь в выборе места для колодца. Это важный этап постройки, ведь неправильно выбранная местность способна труды строителей свести на нет.

В частном доме, садовом участке или на даче обязательно должен быть резервный источник воды на случай выхода из строя центрального водопровода. Ставить скважину дорого, да и качество воды в скважинах нередко оставляет желать лучшего.

Глубоко пролегающие грунтовые воды перенасыщены железом и другими тяжелыми химическими элементами. Дешевле и проще выкопать колодец. Воду из колодца можно использовать не только для хозяйственных нужд. После фильтрации или кипячения она не представляет никакого вреда здоровью. А по вкусу и прозрачности превосходит воду из центрального водопровода.

Если к домовладению не подведено центральное водоснабжение, тогда единственное решение обеспечения хозяйства водой - выкопать колодец. Работая эта тяжелая, требующая соответствующих навыков. Кроме того, установка колодца осуществляется не там, где удобно, а в том месте, где проходит водоносная жила.

Колодец — это постоянный источник питьевой воды в вашем домовладении, при этом о чистоте и вкусовых качествах жидкости заботится сама природа. Компания Aquakolodec предлагает заказать колодец «под ключ» от опытных мастеров, для чего необязательно бурить скважину.

Нами производится копка колодцев до первого водоносного горизонта. Объемы поступления воды в таком случае достаточны для обеспечения большой семьи и для использования в технических целях.

Колодец под ключ – быстро, недорого и выгодно, звоните и заказывайте. Мы поможем выкопать колодец для водоснабжения дачного участка или загородного дома. Телефоны для справок: 8(964)797-28-60, 8(495)469-83-71, 8(495)301-68-98.

Вам нужен колодец или септик (канализация). Тел: 8(925)313-33-98, 8(495)301-68-98, 8(964)797-28-60

Общество с ограниченной ответственностью «Север». именуемый в дальнейшем «Исполнитель». в лице __________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны и, _____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик». с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательство на выполнение работ по строительству шахтного колодца. с правом досрочного завершения работ.

1.2. По окончании работ сторонами подписывается акт приемки выполненных работ, который с момента подписания становится приложением к настоящему Договору.

1.3. Сроки выполнения работ:

Начало работы: «__» __________

Срок окончания: «__» __________

Сроки работ могут быть изменены по независящим от Исполнителя причинам: (геологическими или погодными условиями, а также форс-мажорными обстоятельствами).

2.1 Обязанности Заказчика.

2.1.1. Выполнить условия настоящего Договора.

2.1.2. Заказчик обязуется своевременно и в полном объеме обеспечить Исполнителю необходимые условия для выполнения работ: предоставление отапливаемого жилья и наличие либо печки, либо газовой или электрической плиты для приготовления горячей пищи и сушки рабочей одежды. При отсутствии жилья Заказчик оплачивает Исполнителю дорожные расходы из расчета 200 руб. за каждое установленное кольцо (включая верхнее).

2.1.3. В день окончания работ по строительству шахтного колодца Заказчик обязан принять выполненную Исполнителем работу с составлением акта приемки выполненных работ, и своевременно оплатить ее согласно настоящему Договору.

2.2 Обязанности Исполнителя.

2.2.1. Доставить и разгрузить на объект материалы, заказанные Заказчиком.

2.2.2. Своевременно и качественно выполнить предусмотренные в настоящем Договоре работы.

2.2.3. По окончании проходки швы между кольцами заделываются цементным раствором, на забое делается гравийный фильтр, а вокруг колодца (при наличии глины) глиняный замок. Прокачка колодца до полного осветления воды ввиду длительности этого процесса (несколько дней) Исполнителем не проводится.

2.2.4. Своевременно извещать Заказчика об обстоятельствах, препятствующих исполнению обязанностей Исполнителя согласно настоящему Договору.

2.2.5. Довезти необходимое количество колец при наличии попутного рейса в том направлении по цене _____ руб. за кольцо. При необходимости срочной доставки по геологическим и технологическим причинам стоимость и доставка колец устанавливаться по договоренности Исполнителя с Заказчиком.

3.1. Наличие водоносного горизонта и количество колец, необходимое для работы, определяется Заказчиком. Исполнитель не несет никакой ответственности за наличие и приток воды водоносного горизонта, за химический состав и свойства воды; и при любом гидрогеологическом результате должен получить полный расчет согласно указанным в Договоре расценкам. При определении количества колец, необходимых для строительства колодца, Заказчик должен учитывать, что Исполнитель лишние кольца обратно не вывозит.

3.2.Колодец проходится в грунтах ненарушенной структуры на первый от поверхности, при наличии его, водоносный горизонт.

3.3. Если в процессе выполнения работ Исполнитель допустит отступления от условий Договора, ухудшающие качество работы, то по требованию Заказчика Исполнитель безвозмездно устраняет все выявленные недостатки в установленный по согласованию сторон срок.

Оплата за привезенный на объект материал производится сразу же в день привоза по следующим расценкам: стоимость одного кольца ____ руб. домика ____ руб. напрягающий цемент, жидкое стекло и гравий 0.1м3 ____ руб. ж/б крышки с установкой ____ руб. полимерного люка ____ руб. До объекта вводится дополнительная оплата из расчета ____ руб.

Расчет за выполненную работу проводится непосредственно с бригадой в день окончания строительства колодца по следующим расценкам:

Установка колец с 1 по 10 (включая верхнее)____ руб. с 11 по 15____ руб. с 15 по 20____ руб. с 20 по 25____ руб. за одно кольцо. В глинистых грунтах, с включением крупного обломочного материала, проходка которых постоянно требует применение лома и соответственно больших физических и временных затрат на стоимость работ в данном интервале вводится коэффициент 1.5.

В случае невозможности подъезда машины к месту расположения колодца на расстояние ближе 20м. Заказчик оплачивает перекатку колец из расчета 150 руб. за кольцо.

Стоимость переноски грунта от колодца на расстояние свыше 5м. устанавливается по договоренности с бригадой, переноска грунта до 5м осуществляется бесплатно.

При проходке скальных грунтов (известняк) стоимость 1 погонного м. – 10000 руб. В стоимость верхнего кольца входят сопутствующие работы (заделка швов цементным раствором, проходка по водоносному горизонту, гравийный фильтр, глиняный замок). В случае если по желанию заказчика верхнее кольцо не устанавливается, то стоимость сопутствующих работ уменьшается на 100 рублей.

В зависимости от водопритока по водоносному горизонту проходится 0.8-1.6м (1-2 кольца); в плывунах согласно законам механики грунтов столб воды в естественном состоянии может быть всего 0.6-0.8м. В случае небольшого водопритока (менее 500 л/сутки) для создания большего отстойника проходится весь водоносный горизонт и верхняя часть водоупора. Также в зависимости от проходимых грунтов допускается небольшое отклонение шахты колодца от вертикальной оси.

В Форс-мажорные обстоятельства, при которых завершается, или откладывается строительство колодца, кроме общепринятых обстоятельств, входят: погодные (затяжные дожди или сильные снегопады); геологические (крупнообломочные породы, валуны размерами свыше 70см, гранитные, базальтовые, доломитовые или известковые плиты); плывуны мощностью свыше 1метра, а также приток воды свыше 400л/час. Отсутствие водоносного горизонта на глубину 25 колец.

Все изменения, дополнения к Договору действительны, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

Гарантия сроком 12месяцев соблюдается при выполнении Заказчиком всех условий Договора.

(приложение к Договору №____ от «__» __________ 201_г.)

«Исполнитель» ООО «Север»

и «Заказчик» ____________________________, составили настоящий акт приемки выполненных работ, «______»___________________201_г. о том, что «Исполнителем» выполнены работы, предусмотренные Договором в полном объеме.

Акт подтверждает, что все работы проведены согласно требованиям вышеуказанного Договора, претензий по выполненной работе не имеется.

Поле для записи отзывов и претензий (если они есть):

Количество установленных колец (включая верхнее):________________________

Стоимость подлежащих оплате работ составляет: __________________________

Срок гарантии качества выполненных работ по строительству шахтного колодца устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ, за исключением случаев повреждения или загрязнения его со стороны третьих лиц.

1. В случае загрязнения колодца, в результате разрыва швов между кольцами Исполнитель обязуется произвести соответствующий ремонт без дополнительной оплаты за исключением транспортных расходов, из расчета 20руб. за каждый километр от г. Домодедово до объекта.

2. В случае уменьшения столба воды в результате понижения водоносного горизонта из-за климатических условий до размеров, затрудняющих нормальную эксплуатацию колодца, Исполнитель обязуется углубить колодец за счет Заказчика.