Договора оказания услуг по составлению сметы на ремонт кабинета образец

Договорна оказание сметно-технических услугг. 2016 г. В лице, действующего на основании, именуемый договора оказания услуг по составлению сметы на ремонт кабинета в дальнейшем «Заказчик. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения договора оказания услуг по составлению сметы на ремонт кабинета исполнителем получения полного и правильного оформленного.

Главная Типовые бланки Бланки и типовые формы Договор на составление проектно-сметной документации (кабанов о.м. 2009).1.3. ПСД составляется в _ этапа: - 1 этап - сбор, экспертиза, обобщение исходных данных; - 2 этап - составление проектной документации; - 3Договор _ на оказание услуг по экспертизе/составлению сметной документации.1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по составлению смет на стоимость невыполненных работ и стоимость устранения недостатков. Различные примеры других смет. Сводный сметный расчет в ТСН-2001 (48 Kb). Локальная смета в ФЕР-2001 (237 Kb).Типовые договора, приложения. Образец договора на обслуживание. Договор на составление проектно-сметной документации. Образец 3. Приложение 12 к распоряжению Департамента капитального ремонта города Москвы.

Договор _ на оказание услуг по экспертизе/составлению сметной документации г. Москва _201_ года, общество с.

10.2. Заказчик может отказаться от исполнения настоящего Договора, письменно уведомив об этом Исполнителя с обоснованием причин отказа. В этом случае Заказчик обязан уплатить Исполнителю полную сумму фактически понесенных расходов на дату письменного отказа от исполнения настоящего договора. 10.3. Стороны вправе отказаться от договора также в других случаях, предусмотренных законодательством РФ и договором. 11. П.

Договор на оказание услуг (выполнение работ) Образец

6. Порядок приемки услуг 6.1. После проведения экспертизы и подготовки отчета Исполнитель предоставляет Заказчику следующую.

Большинство потенциальных клиентов строительной фирмы, в первую очередь, волнует конечная договора оказания услуг по составлению сметы на ремонт кабинета стоимость заказываемых услуг. Поэтому, чтобы провести ремонт квартиры под ключ смета является обязательным этапом предстоящего сотрудничества. На основе предоставленных расчетов, заказчик определяет свою заинтересованность в привлечении к ремонту конкретной компании. Мы предлагаем вам грамотное, профессиональное составление сметы по образцу. Для этой работы у наших сотрудников имеется достаточный опыт. При составлении детальной сметы во внимание берутся точные замеры помещения, стоимость материалов и отдельных видов ремонтных работ. Это позволяет предоставить полную информацию об итоговой сумме затрат на ремонт. Когда заказывается ремонт квартир под ключ, смета формируется исходя из отдельных видов технологических процессов. 3. Исполнитель освобождается от ответственности за ответственности полную или частичную утрату (повреждение) материала (вещи принятого им от потребителя, если договора оказания услуг по составлению сметы на ремонт кабинета потребитель предупрежден исполнителем об особых свойствах материала (вещи которые могут повлечь за собой его полную или частичную утрату (повреждение) либо если указанные свойства материала (вещи) не могли быть обнаружены при надлежащей приемке исполнителем этого материала (вещи). Об ответственности по договору см. Ответственность по договору на производство работ, услуг 4. Исполнитель обязан информировать потребителя об обстоятельствах, которые могут повлиять на качество выполняемой работы (оказываемой услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок. 5. Исполнитель обязан своевременно информировать потребителя о том, что. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно заявление сообщить Генеральному директору Заказчика. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с в). В настоящем разделе договора оказания услуг по составлению сметы на работодателя ремонт кабинета Вы найдете следующие договоры: Сфера услуг занимает достаточно большой сектор в российской. Скачать Образец договора на оказание услуг по составлению смет. Информация о файле:Дата: Скачано раз: 72Место в рейтинге: 413Средняя скорость скачивания: 13461 КБ/сек. Похожих файлов: 6. Смета на выполнение материалов работы (оказание услуги). Договор подряда на выполнение работ по строительству объекта (с твердой сметой; условием о предоставлении материалов подрядчиком и заказчиком; условием о взаимоотношениях сторон в период строительства). Договор об оказании юридических услуг по составлению искового заявления. Локальная смета в ФЕР на монтаж и пусконаладку системы видеонаблюдения (207 Kb). Образец сметы на видеонаблюдение ТСН (140 Kb). 3.1. Образец (Примерный). 3.1. Скачать Документ Microsoft Word Образец (шаблон) договора на оказание услуг можно воспользовавшись.

По договору об оказании услуг Исполнитель обязуется в срок оказать услугу (выполнить работу а Заказчик.

Договор на оказание сметно-технических услуг

в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Заказчик », с одной стороны, и в лице. действующего на основании. именуемый в дальнейшем «Исполнитель », с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор », о нижеследующем:

1.1. По договору возмездного оказания услуг, Исполнитель обязуется оказать Заказчику сметно-технические услуги, именую в дальнейшем «Услуги», а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в порядке и сроки, оговоренные в данном договоре.

1.2. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика в период действия настоящего договора оказать следующие услуги:

1.2.1. Составление и анализ сметной документации по Техническому заданию Заказчика (проекты, спецификации, дефектные ведомости, прочие сметы и др.) на проектные, строительно-монтажные и пусконаладочные работы;

1.2.2. Составление Актов выполненных работ формы КС-2, КС-3.

1.3. Подпункты 1.2.1 и 1.2.2 Договора далее по тексту определить как комплект сметной документации.

2.1. Исполнитель обязан :

2.1.1. Оказать услуги с надлежащим качеством в соответствии с техническим заданием Заказчика;

2.1.2. Оказать Услуги в полном объёме в соответствии с тарифами и сроками на Услуги, указанными в Приложение №1 к настоящему Договору.

2.2. Немедленно извещать Заказчика о выявленных нарушениях законодательства и иных правовых актов, обнаруженных в ходе работы с технической документации, полученной от Заказчика.

2.3. Нести ответственность за оказанные услуги, согласно законодательству Российской Федерации.

2.4. Заказчик обязан :

2.4.1. Передать для анализа Техническое задание на разработку сметной документации, полное и достаточное для объективного и качественного выполнения Исполнителя своих обязательств;

2.4.2. Оплатить услуги по ценам, указанным в Приложении №1 к настоящему договору и в порядке, указанном в п.3 настоящего договора.

2.5. Заказчик имеет право :

2.6. Проверять исполнение и качество услуг, оказываемых Исполнителем, на любом этапе производства работ не вмешиваясь в его деятельность.

2.7. Исполнитель имеет право :

2.8. Выполнять оговоренные услуги в любой автоматизированной программе сметных расчетов, сертифицированных Госстроем России, и предоставлять результат работы Заказчику в любом электронном виде.

3.1. Стоимость ежемесячного обслуживания по настоящему договору составляет рублей. В стоимость ежемесячного обслуживания входит составление сметной документации по Рабочему проекту и техническому заданию, предоставленному Заказчиком, в количестве локальных сметных расчетов, с составлением КС-2, КС-3, стоимость работ сверх ежемесячного лимита рассчитывается по Приложению №1 к настоящему договору.

3.2. Все расчеты по данному договору осуществляются наличным или в безналичной форме, путем перечисления денежных средств на расчетный счет.

3.3. Расчеты Заказчика и Исполнителя производятся в следующем порядке:

3.3.1. Оплата ежемесячного обслуживания производятся Заказчиком, путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, за текущий месяц, в срок до числа текущего месяца.

3.3.2. Оплата работ по исполнению сметной-технической документации на объект, сверх количества входящего в ежемесячное обслуживание, производятся по итогам месяца, по предоставленным Исполнителям Актам выполненных работ, в течение банковских дней, с даты получения Заказчиком Акта выполненных работ.

3.4. В случае если Заказчик не затребует от Исполнителя полного количества услуг, указанных в п.3.1, в течение календарного месяца, то стоимость месячного обслуживания не уменьшается.

3.5. В случае не поступления средств на расчетный счет Исполнителя, в течение банковских дней, с даты предусмотренной настоящим договором, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг, до погашения образовавшейся задолженности, о чем обязан немедленно известить Заказчика в письменном виде, с подтверждением о вручении данного извещения.

В Тему: Договор оказания информационных услуг

4.1. Сроки оказания услуг оговариваются исполнителем и Заказчиком при рассмотрении технического задания.

4.2. Исполнитель вправе оказывать услуги в более короткие сроки, чем указанные в договоре.

4.3. Увеличение сроков выполнения сметно-технических работ возможно только по согласованию сторон и в соответствии с п.5.4 настоящего Договора.

5.1. После подписания договора, Исполнитель и заказчик обязаны назначить представителей, отвечающих за передачу документации и согласованием всех вопросов по данному договору.

5.2. Заказчик, посредством электронной почты или курьером, направляет Исполнителю Техническое задание на оказание Услуг. Отсчет времени на выполнение задания начинается с момента подтверждения исполнителем получения полного и правильного оформленного пакета документов на выполнение задания.

5.3. При получении Технического задания, исполнитель обязан известить об этом Заказчика ответным письмом по электронной почте. В случае если по заданию есть вопросы, мешающие его выполнению или требующие уточнения, стороны прилагают все возможные усилия для их решения и устранения в течение рабочего дня.

5.4. Если у Исполнителя, возникают вопросы по полученному Техническому заданию, которое невозможно решить в течение рабочего дня и которые делают невозможным его выполнение, он обязан немедленно известить об этом Заказчика. Заказчик обязан согласовать с Исполнителем новые сроки выполнения задания с учетом времени на решение возникших вопросов. При отсутствии такого извещения, сроки исполнения задания не подлежат корректировке.

5.5. Исполнитель, надлежащим образом исполнивший Техническое задание, направляет его посредством электронной почты Заказчику, в формате, установленном Заказчиком. О получении исполненного задания Заказчик извещает Исполнителя посредством электронной почты. В случае отсутствия у Заказчика претензий к качеству исполнения задания и соответствия его техническому заданию данное извещение является основание считать Техническое задание выполненным.

5.6. При возникновении у Заказчика потребности внести корректировки или изменения в полученную от исполнителя сметно-техническую документацию, данные услуги отдельно не оплачиваются и входят в стоимость работ по данному объекту.

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его обеими сторонами и действует до « » 2014 года. Договор автоматически пролонгируется на следующий год, если ни одна из сторон не заявила о желании его расторгнуть до 31 декабря текущего года. Количество пролонгаций не ограничено.

6.2. Заказчик имеет право инициировать досрочное расторжение настоящего договора в следующих случаях:

6.2.1. При срыве Исполнителем согласованных сроков оказания услуг, более чем на неделю.

6.2.2. При отсутствии необходимости в услугах по данному договору, но не менее, чем за дней, до расторжения договора письменно уведомив об этом Исполнителя.

6.3. Исполнитель имеет право инициировать расторжение настоящего договора при отсутствии финансирования более дней.

6.4. В случае расторжения договора Заказчик принимает у Исполнителя оказанные услуги по акту и производит с ним окончательные расчеты в течение дней от даты утверждения акта.

6.5. Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь тогда, когда они совершены в письменной форме и подписаны полномочными представителями сторон.

6.6. Все споры, возникающие между сторонами в связи с исполнением условий настоящего договора, разрешаются путем переговоров, а при не достижении соглашений передачей на рассмотрение в Арбитражный суд по месту нахождения истца. До передачи заявления в суд является обязательным предъявление претензии.

В Тему: Договор поручения на совершение юридических действий

6.7. В случае наступления обстоятельств форс-мажора, если такие обстоятельства исключают возможность надлежащего исполнения условий договора, стороны не несут ответственности по настоящему договору в течение срока действий таких обстоятельств.

6.8. Один раз в. но чаще чем раза в год, по инициативе одной из сторон, возможен пересмотр условий данного Договора. Все дополнительные договоренности по данному Договору оформляются дополнительным соглашением, являющимися неотъемлемой частью данного Договора.

7.1. При несвоевременной оплате оказанных услуг, Исполнитель вправе требовать от Заказчика, выплату пени за выполненные и принятые им работы в размере % от стоимости оказанных, но не оплаченных услуг за каждый день просрочки.

7.2. Исполнитель, при нарушении срока оказания услуг, согласно разделу 4 настоящего договора, по требованию Заказчика уплачивает пени в размере % от суммы не оказанных услуг за каждый день просрочки.

7.3. Уплата пени не освобождает стороны от исполнения принятых обязательств по договору.

7.4. Требование о начислении пени вступает в силу и начисляется исключительно в случае получения письменного их подтверждения о начислении с пострадавшей стороны. В противном случае требование пунктов об их наложении считаются не действительными и пени не начисляются.

8.1. При выполнении работы в рамках настоящего Договора в течение лет после расторжения настоящего Договора Исполнитель принимает на себя обязательство:

8.1.1. Не раскрывать посторонним лицам, непосредственно не занятых в выполнении работы, характер, объемы и стоимость выполняемой работы.

8.1.2. Не разглашать сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, которые будут доверены Исполнителю или станут известны по работе.

8.1.3. Не передавать третьим лицам и не раскрывать публично сведения, составляющие коммерческую тайну Заказчика, без согласия Заказчика.

8.1.4. В случае попытке посторонних лиц получить от Исполнителя сведения о коммерческой тайне Заказчика немедленно сообщить Генеральному директору Заказчика.

8.1.5. В случае расторжение настоящего Договора все носители коммерческой тайны Заказчика (рукописи, черновики, магнитные ленты, перфокарты, перфоленты, диски, дискеты, распечатки на принтерах), которые находились в распоряжении Исполнителя в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору, передать Генеральному директору Заказчика.

8.1.6. Об утрате или недостаче носителей коммерческой тайны и о других фактах, которые могут привести к разглашению коммерческой тайны Заказчика, а также о причинах и условиях возможной утечки сведений, немедленно сообщать Заказчику.

9.1. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из Договора, должна быть письменно подтверждена Сторонами в форме дополнительного соглашения к настоящему Договору.

9.2. Все приложения, изменения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью и действительны лишь в случае, если они совершенны в письменной форме и подписаны представителями с обеих сторон.

9.3. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному из каждых сторон.

Заказчик Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Исполнитель Юр. адрес: Почтовый адрес: ИНН: КПП: Банк: Рас./счёт: Корр./счёт: БИК:

Образец смета на выполнение работ - образцы заявлений

Пример сметы на установка перегородок из гипсокартона. Являемся членами наистарейшей коллегии адвокатов московскогорегиона - столичной областной коллегии адвокатов мока. Пример сметы на пожарную сигнализацию. Пример сметы на ремонт окон. Что нужноучесть при составлении акта выполненных работ акта сдачи либо приемкиработ. Составление смет, сметы на строй работы, составление сметной документации. Москва, никольская, рядом с гумом. На адресок конторыподрядчика субподрядчика, исполнителя. Популярные услуги: составление смет. Ежели вы не отыщите пригодного эталона вы сможете заказать у нас составление хоть какой сметной документации. Электронная почта: info. Коротких пояснений адвоката. Порядок действийподрядчика субподрядчика - при договоре субподряда. Какие причинынеподписания акта приемки выполненных работ являются обоснованными. Скачать формат word сметы с выделением типа рода и видаработ: книжнаяориентация странички, альбомнаяориентация странички. Эталон сметы на устройство фундамента. В данном разделе представлены эталоны смет, которые мы когда - то делали для собственных клиентов. Налоговое и стратегическое консультирование. Пример сметы на стройку вл-0,4 кв и уличного освещения. Эталон сметы на разработка котлована-1. Дает своим клиентам сервисы проф сметчиков, которые разработают любые сметы для всех видов ремонтных. Мы делаем: сметы на ремонтные работы. В каких вариантах заказчиквправе отрешиться от подписания акта сдачи - приемки работ. Чрезвычайно близко к нам расположеныстанции метро площадь революции и театральная, незначительно далее - лубянка. Можно ли понудитьзаказчика к приемке выполненных работ либо к подписанию акта выполненныхработ. Специализируемся на спорах юридических лиц по договорам подряда навыполнение проектных и либо изыскательских работ. Проектно - изыскательских, пуско - наладочных и монтажных. Сметы на пусконаладочные работы.

Образец смета на выполнение работ

Группа: Пользователь
Сообщений: 16
Регистрация: 05.06.2014
Пользователь №: 18557
Спасибо сказали: 4 раз(а)

образец смета на выполнение работ

Бланк сметы > - есть много инструкций и образцов

Очень близко к нам расположеныстанции метро площадь революции и театральная, незначительно далее - лубянка. Являемся членами наистарейшей коллегии адвокатов московскогорегиона - столичной областной коллегии адвокатов мока. В каких вариантах заказчиквправе отрешиться от подписания акта сдачи - приемки работ. Москва, никольская, рядом с гумом. Применение кс-2, кс-6а, кс-3. Выражаю гигантскую благодарность компании, бипар, которые мы для вас ставили на протяжении всего срока работы с 2005 года, за качество и своевременное выполнение всех задач. Долголетний опыт работы в сфере информационных технологий. Скачать формат word сметы с выделением типа рода и видаработ: книжнаяориентация странички, альбомнаяориентация странички. Контракт счета для 1с бухгалтерии 7.7. На адресок конторыподрядчика субподрядчика, исполнителя. Можно ли понудитьзаказчика к приемке выполненных работ либо к подписанию акта выполненныхработ. Специализируемся на спорах юридических лиц по договорам подряда навыполнение проектных и либо изыскательских работ. Консультация адвоката на основании закона и судебной практикиарбитражных судов. Какие причинынеподписания акта приемки выполненных работ являются обоснованными. Электронная почта: info. Пример сотворения подписи в почте. Собственная неповторимая система организации технической поддержки кабинета. Что нужноучесть при составлении акта выполненных работ акта сдачи либо приемкиработ. Порядок действийподрядчика субподрядчика - при договоре субподряда. Консультация с внедрением судебной практики о том, что предъявить иск о обязании можно. Скорое реагирование на обращения клиента.

Группа: Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 23.08.2013
Пользователь №: 19818
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Группа: Администраторы
Сообщений: 816
Регистрация: 01.03.2006
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 748 раз(а)

Спасибо сказали: 7

Группа: Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 23.08.2013
Пользователь №: 19818
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Группа: Администраторы
Сообщений: 816
Регистрация: 01.03.2006
Пользователь №: 9
Спасибо сказали: 748 раз(а)

Спасибо сказали: 9

Группа: Пользователь
Сообщений: 15
Регистрация: 23.08.2013
Пользователь №: 19818
Спасибо сказали: 3 раз(а)

Цитата(Admin @ 06.05.2016, 21:06)

Группа: Пользователь
Сообщений: 26
Регистрация: 19.09.2014
Пользователь №: 16978
Спасибо сказали: 1 раз(а)

Группа: Модераторы
Сообщений: 1813
Регистрация: 21.02.2012
Пользователь №: 163
Спасибо сказали: 284 раз(а)

Теги: Образец сметы на строительные и расходные материалы, Определение стоимости проектных работ, Миграционный учёт иностранных граждан и лиц без гражданства, ДОВЕРЕННОСТЬ на управление автомобилем бланк, Бланк сметы

Помещение на местности русской федерации в отношении членов собственной семьи. Основанием для постановки на учет по месту пребывания иностранного гражданина является получение территориальным органом федеральной миграционной службы уведомления установленной формы о прибытии иностранного гражданина либо лица без гражданства в место пребывания дальше - уведомление о прибытии. Документ, удостоверяющий личность лица, подающего уведомление о прибытии иностранного гражданина.

20.01.2016, 18:54
автор: lkjhgfdsa2

За границу на авто. Тс и полис осаго, в котором будет вписано ваше имя. На практике можно выдать доверенность на доверенность. Отсутствие которой автоматом делает документ жалким.